Договор на установку оборудования образец

Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п.

Содержание:

• Договор поставки оборудования с последующим монтажом
• Договор на установку оборудования
• Что нужно учесть покупателю при заключении смешанного договора на поставку и монтаж оборудования
• Приложение к договору на монтаж оборудования образец
• Договор подряда на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона
• www.online-document.ru
• Договор поставки и монтажа оборудования

Договор поставки оборудования с последующим монтажом

Дату выезда специалистов исполнитель должен сообщит заказчику, не позднее чем за 5 дней до их выезда. Заказчик поручает исполнителю, наладке и сдаче в эксплуатацию оборудования приложение 1: монтаж оборудования, пуско-наладочные работы смонтированного оборудования, а исполнитель берет на себя обязательство по выполнению комплекса работ по монтажу. Для выполнения указанных в пункте 1, специалистов, работ исполнитель, квалифицированных, направляет. Если стороны путем переговоров в течение 10 десяти рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате самарской области. Участие представителя экспертной организации в приемке оборудования в эксплуатацию обеспечивается заказчиком; 5. Сдача в эксплуатацию производятся в установленном порядке в соответствии с действующими нормами и с участием, представителя экспертной организации. Ознакомить заказчика с правилами и приемами эксплуатации оборудования поставленного исполнителем. ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Договор на установку оборудования

В отличие от договора поставки любого другого товара, договор поставки оборудования содержит условия, которые, помимо непосредственно доставки комплекта оборудования, часто предполагают проведение ещё ряда дополнительных работ. Сам основной договор поставки оборудования, образец которого представлен ниже, нередко становится результатом предварительного договора поставки, заранее устанавливающего весь перечень условий. Предварительный договор поставки, заключаемый при приобретении оборудования, регламентирует права и обязанности заключивших сделку сторон и устанавливает срок, после истечения которого стороны должны будут подписать основной договор на тех же условиях. К существенным условиям договора, здесь относятся данные о предмете, сроках и стоимости оборудования и услуг монтажа.

Изменение цен на поставленное оборудование возможно в случаях, установленных законодательством или данным Договором по письменному соглашению Сторон. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему Договору. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

Что нужно учесть покупателю при заключении смешанного договора на поставку и монтаж оборудования

RU ссылка на сайт и на автора обязательна. Коммерческое право Трудовое право Предприниматель. Налоги Исполнительное производство Юридические услуги. Инструменты юриста Законодательство Документы Справочник. Главная Документы Обращаем Ваше внимание! В нашей базе содержатся лишь образцы и примеры документов. Качественно составить юридический документ может профессиональный практикующий юрист.

Приложение к договору на монтаж оборудования образец

При проведении монтажных работ и установке оборудования договор позволяет снизить риск недобросовестности как исполнителя, так и заказчика. Договор на установку оборудования заключается с учетом расходов по смете и временных затрат. Для этого используется бланк, в котором указываются данные исполнителя с одной стороны и заказчика с другой стороны. Суть договора обрисовывается по пунктам, при этом обязательно указывается название оборудования, вид, марка, модель, фирма-изготовитель. При необходимости в качестве дополнительного документа к договору прилагается схема или чертеж места, на котором планируется размещение оборудования, с соответствующей разметкой.

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования GEZE далее — Оборудование на объекте находящемся по адресу: г. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

Договор подряда на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона

Войти Регистрация. Папка пуста. Как только деятельность начинает приносить доход, актуальным становиться вопрос о возможности вывода заработанных средств.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем, что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия место, срок, способ поставки оборудования, и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается, когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки. Для покупателя это может стать причиной значительных потерь. Эти нормы нельзя изменить или отменить таким соглашением ст. Должны быть четко разграничены условия договора.

www.online-document.ru

Устав, доверенность. Устав, Доверенность. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по установке и обслуживанию оборудования связи далее по тексту настоящего Договора - Оборудование , а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Перечень Оборудования и перечень выполняемых работ указывается в Приложении N 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Сроки выполнения работ указываются в Приложении N 2 к настоящему Договору. Работы по установке Оборудования считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи работ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, выполняемые Исполнителем, состоят из планового и непланового эксплуатационно-технического обслуживания и представляют собой совокупность мероприятий, поддерживающих Оборудование в работоспособном состоянии. Оказать услуги, указанные в п.

Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. Для выполнения работ, указанных в п. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. Договора, для монтажа оборудования.

Договор поставки и монтажа оборудования

Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. Выполнить Работы, указанные в ст. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор оказания услуг

В процессе подписания договора о поставке и установке какого-либо оборудования важно помнить, что наличие в нем каких-либо опечаток и ошибок недопустимы. Если этому есть место, при возникновении спорных ситуаций, которые требуют судебного решения, может произойти такое, что договор будет признан недействительным и возможности возврата денежных средств может не быть. Согласно прописанным условиям соглашения по вопросу поставки оборудования, поставщик должен принять на себя обязательства по поставке определенного оборудования в оговоренные периоды заказчику покупателю.

Арбитражный процессуальный кодекс. Уголовно—исполнительный кодекс. Уголовно—процессуальный кодекс. Вход для клиентов.